Номер извещения: 0161100002226000013

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет: Заказчик АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: «Поставка и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), кнопок тревожной сигнализации (КТС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), включая демонтаж старой системы в здании Арбитражного суда».

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202601611000022001000060

Контактная информация

Размещение осуществляет: Заказчик

Организация, осуществляющая размещение: АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, Д. 28

Место нахождения: Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, Д. 28

Ответственное должностное лицо: Клименко Е. Н.

Адрес электронной почты: a59.eklimenko@arbitr.ru

Номер контактного телефона: 8-4242-460973

Факс: 8-4242-460903

Дополнительная информация: Ответственное лицо по всем вопросам Технического задания и Государственного Контракта Руководитель аппарата-администратор суда Милинчук Василий Васильевич тел: 8/42/42/460-933

Регион: Сахалинская обл

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок: 13.04.2026 09:44 (МСК+8)

Дата и время окончания срока подачи заявок: 21.04.2026 08:00 (МСК+8)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 21.04.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.04.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 959 340,00

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 261650000562565010100100600010000244

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.08.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Федеральный бюджет

Вид бюджета: федеральный бюджет

Код территории муниципального образования: 00000001: Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации / Федеральный бюджет

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации Место выполнения работ: Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Объемы и виды выполняемых работ: Демонтаж линий связи и электропитания, а также существующих неисправных/устаревших после изучения проектно-сметной документации на монтаж новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ. (предоставляется участнику закупки по запросу) Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней - Условная единица - 1,00 - 1 156 140,00 - 1 156 140,00

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Место выполнения работ: Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объемы и виды выполняемых работ: Демонтаж линий связи и электропитания, а также существующих неисправных/устаревших после изучения проектно-сметной документации на монтаж новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ. (предоставляется участнику закупки по запросу) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Место выполнения работ: - Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Объемы и виды выполняемых работ: - Демонтаж линий связи и электропитания, а также существующих неисправных/устаревших после изучения проектно-сметной документации на монтаж новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ. (предоставляется участнику закупки по запросу) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Сроки выполнения работ: - с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Место выполнения работ: - Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объемы и виды выполняемых работ: - Демонтаж линий связи и электропитания, а также существующих неисправных/устаревших после изучения проектно-сметной документации на монтаж новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ. (предоставляется участнику закупки по запросу) - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сроки выполнения работ: - с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

- 26.30.50.114 - Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные Место выполнения работ : Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Поставка, монтаж и пуско-наладка новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ Общие требования к выполнению работ:Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации - Условная единица - 1,00 - 7 803 200,00 - 7 803 200,00

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Место выполнения работ : Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Поставка, монтаж и пуско-наладка новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ Общие требования к выполнению работ:Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации Значение характеристики не может изменяться участником закупки Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации Значение характеристики не может изменяться участником закупки Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Место выполнения работ - : Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Поставка, монтаж и пуско-наладка новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ - Общие требования к выполнению работ:Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Применяемые материалы - должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Сроки выполнения работ: - с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Место выполнения работ - : Арбитражный суд Сахалинской области, 693 000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Поставка, монтаж и пуско-наладка новых технических средств ОПС, КТС и СОУЭ - Общие требования к выполнению работ:Применяемые материалы должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Применяемые материалы - должны соответствовать проектно-сметной документации, а также действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сроки выполнения работ: - с момента подписания контракта в течение 50 (пятьдесят) календарных дней - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при наличии в реестре лицензируемых видов деятельности).- Копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную согласно постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128. 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация: Локально-сметные расчеты по демонтажным работам приложены отдельными файлами к извещению в формате Excel.

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ: Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а так же преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 44 796,70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения заявки не требуется.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 00000000000000000000, л/c См. прилагаемые документы, БИК 000000000

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл. Сахалинская, г.о. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 28, Административное здание Арбитражного суда Сахалинской области.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями вышеназванного закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 00000000000000000000, л/c См. прилагаемые документы, БИК 000000000

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок по настоящему договору, распространяется только на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, а также на все поставленное оборудование и составляет 24 месяца с момента подписания акта приема – передачи Товара.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Дополнительная информация

Дополнительная информация: Локально-сметные расчеты по демонтажным работам приложены отдельными файлами к извещению в формате Excel.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий