Номер извещения: 0145600007026000011

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП ТЭК-Торг

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.tektorg.ru/

Размещение осуществляет: Заказчик ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД КОММУНАР АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г.Коммунар, ул.Бумажников, д.2

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202601456000070001000031

Контактная информация

Размещение осуществляет: Заказчик

Организация, осуществляющая размещение: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД КОММУНАР АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 188320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГАТЧИНСКИЙ, Г КОММУНАР, УЛ САДОВАЯ, Д. 3

Место нахождения: 188320, 188320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАТЧИНСКИЙ, Г КОММУНАР, УЛ САДОВАЯ, Д. 3

Ответственное должностное лицо: Уланская Е. А.

Адрес электронной почты: ks@kommunar47.ru

Номер контактного телефона: 7-812-4600098

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ленинградская обл

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 08.04.2026 10:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок: 10.04.2026

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта: 13.04.2026

Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок: 15.04.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 16.04.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 513 763,22

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263470512191847050100100310010000243

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет Гатчинского муниципального округа

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 41518000: Муниципальные образования Ленинградской области / Муниципальные округа Ленинградской области/ / Гатчинский муниципальный округ

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 42.99.22.110 - Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г.Коммунар, ул.Бумажников, д.2 Требования к применяемым материалам Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. - ГОСТ Р 72095-2025 Покрытия бесшовные резиновые. Технические требования и методы испытаний Обязанности подрядчика 2 часть 5. Устранять все дефекты на объекте капитального ремонта, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: -журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы); - файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки на электронном носителе (флеш - накопитель или СD - диск). Фото и видео фиксация должна соответствовать актам на скрытые работы. Требования к условиям выполнения работ Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту Подрядчика) Заказчиком предписаний, Подрядчик должен выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов в месте, согласованном с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации (при необходимости), а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности Объекта известить об этом Заказчика в установленные муниципальным контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество применяемых строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. - Условная единица - 1,00 - 12 513 763,22 - 12 513 763,22

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Требования к применяемым материалам Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. - ГОСТ Р 72095-2025 Покрытия бесшовные резиновые. Технические требования и методы испытаний Значение характеристики не может изменяться участником закупки Обязанности подрядчика 2 часть 5. Устранять все дефекты на объекте капитального ремонта, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: -журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы); - файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки на электронном носителе (флеш - накопитель или СD - диск). Фото и видео фиксация должна соответствовать актам на скрытые работы. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к условиям выполнения работ Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту Подрядчика) Заказчиком предписаний, Подрядчик должен выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов в месте, согласованном с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации (при необходимости), а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности Объекта известить об этом Заказчика в установленные муниципальным контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество применяемых строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Обязанности подрядчика: 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр), РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2007 № 7. Форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128, и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. 2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. 3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб. 4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи Объекта в эксплуатацию. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, условиями контракта, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 (ред. от 30.12.2022) «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к безопасности Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Требования к применяемым материалам - Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. - ГОСТ Р 72095-2025 Покрытия бесшовные резиновые. Технические требования и методы испытаний - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Обязанности подрядчика 2 часть - 5. Устранять все дефекты на объекте капитального ремонта, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: -журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы); - файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки на электронном носителе (флеш - накопитель или СD - диск). Фото и видео фиксация должна соответствовать актам на скрытые работы. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к условиям выполнения работ - Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту Подрядчика) Заказчиком предписаний, Подрядчик должен выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов в месте, согласованном с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации (при необходимости), а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности Объекта известить об этом Заказчика в установленные муниципальным контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество применяемых строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Обязанности подрядчика: - 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр), РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2007 № 7. Форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128, и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. 2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. 3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб. 4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи Объекта в эксплуатацию. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, условиями контракта, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 (ред. от 30.12.2022) «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к безопасности - Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Требования к применяемым материалам - Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»; - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. - ГОСТ Р 72095-2025 Покрытия бесшовные резиновые. Технические требования и методы испытаний - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Обязанности подрядчика 2 часть - 5. Устранять все дефекты на объекте капитального ремонта, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: -журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы); - файлы фото и видео фиксации процесса производства работ, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фотосъемки на электронном носителе (флеш - накопитель или СD - диск). Фото и видео фиксация должна соответствовать актам на скрытые работы. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к условиям выполнения работ - Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту Подрядчика) Заказчиком предписаний, Подрядчик должен выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов в месте, согласованном с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации (при необходимости), а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности Объекта известить об этом Заказчика в установленные муниципальным контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество применяемых строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Обязанности подрядчика: - 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр), РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2007 № 7. Форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128, и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. 2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. 3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб. 4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи Объекта в эксплуатацию. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, условиями контракта, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 (ред. от 30.12.2022) «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к безопасности - Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1.1? Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Критерии оценки заявок участников

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 125 137,63 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки предоставляет обеспечение заявки в соответствии со ст. 44,45 Закона № 44-ФЗ. В случае, если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, то такой участник вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных в постановлении Правительства РФ от 10.04.2023г №579.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/c 40102810745370000098

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ленинградская, м.о. Гатчинский, г Коммунар

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ: Не установлено

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/c 40102810745370000098

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 60 месяцев со дня подписания документа о приемке работ.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств: Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 125 137,64 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/с 40102810745370000098

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий