Номер извещения: 0145600007026000008

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП ТЭК-Торг

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.tektorg.ru/

Размещение осуществляет: Заказчик ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД КОММУНАР АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: Благоустройство общественной территории г.Коммунар: обустройство пешеходного перехода через ул.Пионерская, обустройство тротуаров, устройство освещения, озеленение, ремонт дорожного полотна на ул.Ленинградское шоссе, д.16а, площадь перед Универмагом

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202601456000070001000021

Контактная информация

Размещение осуществляет: Заказчик

Организация, осуществляющая размещение: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОД КОММУНАР АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 188320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГАТЧИНСКИЙ, Г КОММУНАР, УЛ САДОВАЯ, Д. 3

Место нахождения: 188320, 188320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГАТЧИНСКИЙ, Г КОММУНАР, УЛ САДОВАЯ, Д. 3

Ответственное должностное лицо: Уланская Е. А.

Адрес электронной почты: ks@kommunar47.ru

Номер контактного телефона: 7-812-4600098

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ленинградская обл

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 30.03.2026 00:00 (МСК)

Дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок: 01.04.2026

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта: 02.04.2026

Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок: 06.04.2026

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 07.04.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 282 496,18

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263470512191847050100100190010000244

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 01.12.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет Гатчинского муниципального округа

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 41518000: Муниципальные образования Ленинградской области / Муниципальные округа Ленинградской области/ / Гатчинский муниципальный округ

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 42.11.20.200 - Благоустройство общественной территории г.Коммунар: обустройство пешеходного перехода через ул.Пионерская, обустройство тротуаров, устройство освещения, озеленение, ремонт дорожного полотна на ул.Ленинградское шоссе, д.16а, площадь перед Универмагом Требования к применяемым материалам Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой); - ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; - ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия; - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия; - ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия; - ГОСТ Р584062-2020 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН; - ГОСТ Р 71832-2024 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ» - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения». - ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». - ГОСТ 32972-2014 — «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия». - ГОСТ Р 55706-2023 — стандарт «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня подписания документа о приемке работ. Местоположение объекта Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар - Условная единица - 1,00 - 13 282 496,18 - 13 282 496,18

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Требования к применяемым материалам Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой); - ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; - ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия; - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия; - ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия; - ГОСТ Р584062-2020 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН; - ГОСТ Р 71832-2024 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ» - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения». - ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». - ГОСТ 32972-2014 — «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия». - ГОСТ Р 55706-2023 — стандарт «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; Значение характеристики не может изменяться участником закупки Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня подписания документа о приемке работ. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Местоположение объекта Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к условиям выполнения работ Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту подрядчика) заказчиком предписаний от надзорных органов управления, необходимо выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обеспечивает уборку мусора на объекте. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Работы должны производиться по графику производства работ. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности объекта известить об этом Заказчика в установленные Контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для строительства должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями); - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. Сроки выполнения работ Начало: со дня, следующего за днем заключения Контракта, но не позднее 10 мая 2026 года. Продолжительность работ: в течение 45 календарных дней. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Обязанности подрядчика: 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), ГОСТ 32731-2014, Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892), Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652), и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. Значение характеристики не может изменяться участником закупки 2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. 3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб (дорожно-строительных материалов), а также обеспечивать в течение 3 календарных дней восстановление дорожной конструкции объекта после отбора проб лабораторией Заказчика. Отбор кернов и восстановление дорожной одежды поле отбора кернов производить в соответствии с ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды», в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу участка автомобильной дороги. Приемка асфальтобетонной смеси и асфальтобетона в соответствии с ГОСТ Р 58406.2–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Отбор проб (дорожно-строительных материалов) производить в присутствии Заказчика (его представителя). 4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Устранять все дефекты выполненных работ, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных Контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, согласованный и утверждённый проект организации дорожного движения на период производства работ, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы), фотоотчет. Требования к безопасности Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Заказчик Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар г, УЛ САДОВАЯ, 3 ИНН 4719005453, КПП 470501001 ОКПО 00367321, ОКТМО 41618105, ОГРН 1024702086947 Адрес электронной почты: ks@kommunar47.ru Контактное лицо: Уланская Екатерина Андреевна Тел/факс: 8-812-460-0098 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Особые условия Производство работ будет происходить в стесненных условиях (коэффициент в смете «Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов» (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3: 1. Большое количество пешеходов (Объект расположен вблизи нескольких продуктовых магазинов). 2. Подвозка материалов затруднена (плотная застройка). Необходимо устройство дренажа. Требуется освещение. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Исходные данные Пешеходные дорожки: общая площадь 225,0 кв.м.. Состояние: Дорожки отсутствуют. Тротуар: общая площадь 110,0 кв.м.. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. Проезд с покрытием из асфальтобетона общая площадь 1070,0 кв.м. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Источник финансирования Бюджет Ленинградской области Бюджет Гатчинского муниципального округа Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наименование работ Благоустройство общественной территории г. Коммунар: обустройство пешеходного перехода через ул. Пионерская, обустройство тротуаров, устройство освещения, озеленение, ремонт дорожного полотна на ул. Ленинградское шоссе, д.16а, площадь перед Универмагом Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Требования к применяемым материалам - Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой); - ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; - ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия; - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия; - ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия; - ГОСТ Р584062-2020 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН; - ГОСТ Р 71832-2024 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ» - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения». - ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». - ГОСТ 32972-2014 — «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия». - ГОСТ Р 55706-2023 — стандарт «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий - Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня подписания документа о приемке работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Местоположение объекта - Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к условиям выполнения работ - Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту подрядчика) заказчиком предписаний от надзорных органов управления, необходимо выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обеспечивает уборку мусора на объекте. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Работы должны производиться по графику производства работ. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности объекта известить об этом Заказчика в установленные Контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для строительства должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями); - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. - Сроки выполнения работ - Начало: со дня, следующего за днем заключения Контракта, но не позднее 10 мая 2026 года. Продолжительность работ: в течение 45 календарных дней. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Обязанности подрядчика: - 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), ГОСТ 32731-2014, Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892), Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652), и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - 2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ. - 3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб (дорожно-строительных материалов), а также обеспечивать в течение 3 календарных дней восстановление дорожной конструкции объекта после отбора проб лабораторией Заказчика. Отбор кернов и восстановление дорожной одежды поле отбора кернов производить в соответствии с ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды», в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу участка автомобильной дороги. Приемка асфальтобетонной смеси и асфальтобетона в соответствии с ГОСТ Р 58406.2–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Отбор проб (дорожно-строительных материалов) производить в присутствии Заказчика (его представителя). - 4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Устранять все дефекты выполненных работ, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных Контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, согласованный и утверждённый проект организации дорожного движения на период производства работ, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы), фотоотчет. - Требования к безопасности - Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Заказчик - Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар г, УЛ САДОВАЯ, 3 ИНН 4719005453, КПП 470501001 ОКПО 00367321, ОКТМО 41618105, ОГРН 1024702086947 Адрес электронной почты: ks@kommunar47.ru Контактное лицо: Уланская Екатерина Андреевна Тел/факс: 8-812-460-0098 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Особые условия - Производство работ будет происходить в стесненных условиях (коэффициент в смете «Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов» (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3: 1. Большое количество пешеходов (Объект расположен вблизи нескольких продуктовых магазинов). 2. Подвозка материалов затруднена (плотная застройка). Необходимо устройство дренажа. Требуется освещение. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Исходные данные - Пешеходные дорожки: общая площадь 225,0 кв.м.. Состояние: Дорожки отсутствуют. Тротуар: общая площадь 110,0 кв.м.. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. Проезд с покрытием из асфальтобетона общая площадь 1070,0 кв.м. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Источник финансирования - Бюджет Ленинградской области Бюджет Гатчинского муниципального округа - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование работ - Благоустройство общественной территории г. Коммунар: обустройство пешеходного перехода через ул. Пионерская, обустройство тротуаров, устройство освещения, озеленение, ремонт дорожного полотна на ул. Ленинградское шоссе, д.16а, площадь перед Универмагом - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Требования к применяемым материалам - Материалы должны соответствовать: - ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой); - ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; - ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия; - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия; - ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия; - ГОСТ Р584062-2020 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ГОРЯЧИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН; - ГОСТ Р 71832-2024 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ» - ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; - ГОСТ Р 55028-2012 — национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения». - ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». - ГОСТ 32972-2014 — «Колодцы полимерные канализационные. Технические условия». - ГОСТ Р 55706-2023 — стандарт «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Гарантийный срок на выполненные работы и объем гарантий - Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня подписания документа о приемке работ. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Местоположение объекта - Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к условиям выполнения работ - Подрядчик выполняет работы своими силами, средствами и материалами. При направлении (на электронную почту подрядчика) заказчиком предписаний от надзорных органов управления, необходимо выполнить работы по устранению замечаний в течение срока, указанного в предписаниях, в зависимости от характера работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование материалов. Подрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом обеспечивает уборку мусора на объекте. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования. Работы должны производиться по графику производства работ. Получение технических условий на временное подключение на период производства работ к действующим системам электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также оплата за временное пользование системами производится за счет Подрядчика. При готовности объекта известить об этом Заказчика в установленные Контрактом сроки. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для строительства должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) (с изменениями); - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

Сроки выполнения работ - Начало: со дня, следующего за днем заключения Контракта, но не позднее 10 мая 2026 года. Продолжительность работ: в течение 45 календарных дней. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Обязанности подрядчика: - 1. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, исполнительную документацию, на русском языке по типовой форме в соответствии с СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр), ГОСТ 32731-2014, Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 № 71892), Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73652), и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения обязательств. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

2. Проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика или уполномоченных представителей Заказчика (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ.

3. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб (дорожно-строительных материалов), а также обеспечивать в течение 3 календарных дней восстановление дорожной конструкции объекта после отбора проб лабораторией Заказчика. Отбор кернов и восстановление дорожной одежды поле отбора кернов производить в соответствии с ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды», в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу участка автомобильной дороги. Приемка асфальтобетонной смеси и асфальтобетона в соответствии с ГОСТ Р 58406.2–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Отбор проб (дорожно-строительных материалов) производить в присутствии Заказчика (его представителя).

4. Обеспечивать сохранность участка в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Устранять все дефекты выполненных работ, обнаруженные в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 6. При сдаче готового объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в количестве экземпляров, определенных Контрактом. Комплект исполнительной документации включает в себя: журналы производства работ, приказ на ответственных лиц, акты на дополнительные/отпавшие работы с приложениями (при их наличии), акт передачи объекта (участка) от Заказчика Подрядчику на период ремонта, согласованный и утверждённый проект организации дорожного движения на период производства работ, акты на скрытые работы с приложениями (схемы, чертежи, подсчеты, сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и иные подтверждающие документы), фотоотчет.

Требования к безопасности - Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением условий труда, санитарно-гигиенического режима, противопожарных мероприятий. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, действующими на дату выполнения работ. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ и скрытых работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан завершить объект функционально, надежно и полностью ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Заказчик - Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар г, УЛ САДОВАЯ, 3 ИНН 4719005453, КПП 470501001 ОКПО 00367321, ОКТМО 41618105, ОГРН 1024702086947 Адрес электронной почты: ks@kommunar47.ru Контактное лицо: Уланская Екатерина Андреевна Тел/факс: 8-812-460-0098 - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Особые условия - Производство работ будет происходить в стесненных условиях (коэффициент в смете «Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов» (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3: 1. Большое количество пешеходов (Объект расположен вблизи нескольких продуктовых магазинов). 2. Подвозка материалов затруднена (плотная застройка). Необходимо устройство дренажа. Требуется освещение. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Исходные данные - Пешеходные дорожки: общая площадь 225,0 кв.м.. Состояние: Дорожки отсутствуют. Тротуар: общая площадь 110,0 кв.м.. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. Проезд с покрытием из асфальтобетона общая площадь 1070,0 кв.м. Состояние: Просадки, выбоины, ямы. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Источник финансирования - Бюджет Ленинградской области Бюджет Гатчинского муниципального округа - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование работ - Благоустройство общественной территории г. Коммунар: обустройство пешеходного перехода через ул. Пионерская, обустройство тротуаров, устройство освещения, озеленение, ремонт дорожного полотна на ул. Ленинградское шоссе, д.16а, площадь перед Универмагом - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - Размер преимущества не установлен

Требования к участникам: 1. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 1.1? Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ: Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а так же преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Критерии оценки заявок участников

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 132 824,96 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки предоставляет обеспечение заявки в соответствии со ст. 44,45 Закона № 44-ФЗ. В случае, если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, то такой участник вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных в постановлении Правительства РФ от 10.04.2023г №579.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/c 40102810745370000098

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, обл Ленинградская, м.о. Гатчинский, г Коммунар

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ: Не установлено

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 5 %

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/c 40102810745370000098

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: 36 месяцев

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Требования к гарантии производителя товара:

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств: Да

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 132 824,97 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению: В соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и положениями проекта контракта. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств: p/c 03232643415180004500, л/c 05735D06310, БИК 044030098, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г Санкт-Петербург, к/с 40102810745370000098

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий