Номер извещения: 0187300006526000099

Общая информация о закупке

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт объекта: Сооружение: "проезд от улицы Аэрофлотской и до улицы Автодорожной № 106"

Этап закупки: Подача заявок

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000042

Контактная информация

Размещение осуществляет: Уполномоченный орган

Организация, осуществляющая размещение: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

Почтовый адрес: 628402, Ханты-Мансийский автономный (Тюменская область) округ, город Сургут, Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д. 17

Место нахождения: 628403, 628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 17

Ответственное должностное лицо: Абдуллина А. Н.

Адрес электронной почты: abdullina_an@admsurgut.ru

Номер контактного телефона: 7-3462-375038

Дополнительная информация: Информация отсутствует

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11.03.2026 08:00 (МСК+2)

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 16.03.2026

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 78 201 369,57

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Размер аванса, %: 30,00

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100300014211243

Информация об объекте закупки

Код позиции - Наименование товара, работы, услуги - Ед. измерения - Количество (объем работы, услуги) - Цена за ед., ? - Стоимость, ?

- 42.11.20.230 42.11.20.200-00000001 - Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Требования к используемым материалам и оборудованию При выполнении работ используются материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, техническим условиям и техническим свидетельствам на них. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на Объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с проектной документацией. Все поставляемые на Объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них. Наименование объект закупки, технические характеристики объекта работ: Капитальный ремонт объекта: Сооружение: «проезд от улицы Аэрофлотской и до улицы Автодорожной № 106» (далее – Объект) относится к улицам и дорогам местного значения, в зонах жилой застройки. Общая протяженность ремонтируемого участка 528,62 м. Техническое состояние - неудовлетворительное. Выполнение работ по капитальному ремонту производится в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СибДорПроект Инжиниринг» с шифром «2024.16-ГХ-ПЗ» Решения, направленные на обеспечение надежности объекта, предусматривают: - капитальный ремонт покрытия автомобильной дороги; - защита инженерных сетей; - установку новых средств организации дорожного движения; - устройство тротуаров; - устройство водоотводных лотков. Требования к технологии выполнения работ Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Не следует оставлять открытие вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. Непосредственно после обработки покрытия дорожной фрезой, поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Собранный при механической обработке материал складируется в соответствии с указаниями мастера ремонтных работ. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку хранения или на объекты городского хозяйства по отдельным заданиям Заказчика. При демонтаже железобетонных плит Подрядчик совместно с Заказчиком выявляют количество плит для повторного использования на объектах Заказчика, при этом оформляется Акт приема – передачи вторичного сырья, а плиты вывозятся на хранение для последующего использования. Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных ремонтом участках проездов, должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуаров, на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от спец. транспорта, безопасного спуска и подъема персонала. ... - Условная единица - 1,00 - 78 201 369,57 - 78 201 369,57

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" - 1 -

- Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Требования к используемым материалам и оборудованию При выполнении работ используются материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, техническим условиям и техническим свидетельствам на них. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на Объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с проектной документацией. Все поставляемые на Объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наименование объект закупки, технические характеристики объекта работ: Капитальный ремонт объекта: Сооружение: «проезд от улицы Аэрофлотской и до улицы Автодорожной № 106» (далее – Объект) относится к улицам и дорогам местного значения, в зонах жилой застройки. Общая протяженность ремонтируемого участка 528,62 м. Техническое состояние - неудовлетворительное. Выполнение работ по капитальному ремонту производится в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СибДорПроект Инжиниринг» с шифром «2024.16-ГХ-ПЗ» Решения, направленные на обеспечение надежности объекта, предусматривают: - капитальный ремонт покрытия автомобильной дороги; - защита инженерных сетей; - установку новых средств организации дорожного движения; - устройство тротуаров; - устройство водоотводных лотков. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Требования к технологии выполнения работ Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Не следует оставлять открытие вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. Непосредственно после обработки покрытия дорожной фрезой, поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Собранный при механической обработке материал складируется в соответствии с указаниями мастера ремонтных работ. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку хранения или на объекты городского хозяйства по отдельным заданиям Заказчика. При демонтаже железобетонных плит Подрядчик совместно с Заказчиком выявляют количество плит для повторного использования на объектах Заказчика, при этом оформляется Акт приема – передачи вторичного сырья, а плиты вывозятся на хранение для последующего использования. Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных ремонтом участках проездов, должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуаров, на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от спец. транспорта, безопасного спуска и подъема персонала. Значение характеристики не может изменяться участником закупки При выполнении работ по ремонту тротуаров и устройству газонов Подрядчику необходимо руководствоваться Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75, раздел 9 "Озеленение застраиваемых территорий" - Технические условия при выполнении земляных работ на территориях занятых зелеными насаждениями в местах общего пользования при строительстве объектов - Технические условия на восстановление нарушенных газонов Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). В период выполнения работ, работы, подлежащие закрытию, оформляются актами освидетельствования скрытых работ и подписываются обеими Сторонами. Подрядчик заблаговременно, не менее чем за 1 (один) рабочий день, телефонограммой приглашает представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом, в этом случае акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. В случае если представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке работ, подлежащих закрытию, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в скрытых работах, Сторонами составляется и подписывается акт обнаруженных недостатков (дефектов). При этом Заказчик назначает дату повторной приемки. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных недостатков (дефектов), производится силами и за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), для их подтверждения Заказчиком составляется соответствующий односторонний акт по фиксированию недостатков (дефектов) и их характера. Места отбора проб (кернов) на местах производства работ должны быть восстановлены асфальтобетонной смесью в течение суток. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность принятых выполненных работ до момента их окончательной приемки. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ. В случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от условий муниципального контракта, Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний, с отметкой в общем журнале работ. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков (дефектов) и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ, с разрешением последующих работ. На каждый вид скрытых работ Подрядчиком составляется акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки (дефекты), если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившие качество работ, после получения от Заказчика в письменном виде соответствующего требования, в согласованные с Заказчиком сроки. Качество выполнения работ определяется Заказчиком посредством проведения лабораторных испытаний, замеров линейных и геометрических параметров, визуального осмотра и т.д. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика. - Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке - Требования к используемым материалам и оборудованию - При выполнении работ используются материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, техническим условиям и техническим свидетельствам на них. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на Объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с проектной документацией. Все поставляемые на Объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Наименование объект закупки, технические характеристики объекта работ: - Капитальный ремонт объекта: Сооружение: «проезд от улицы Аэрофлотской и до улицы Автодорожной № 106» (далее – Объект) относится к улицам и дорогам местного значения, в зонах жилой застройки. Общая протяженность ремонтируемого участка 528,62 м. Техническое состояние - неудовлетворительное. Выполнение работ по капитальному ремонту производится в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СибДорПроект Инжиниринг» с шифром «2024.16-ГХ-ПЗ» Решения, направленные на обеспечение надежности объекта, предусматривают: - капитальный ремонт покрытия автомобильной дороги; - защита инженерных сетей; - установку новых средств организации дорожного движения; - устройство тротуаров; - устройство водоотводных лотков. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - Требования к технологии выполнения работ - Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Не следует оставлять открытие вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. Непосредственно после обработки покрытия дорожной фрезой, поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Собранный при механической обработке материал складируется в соответствии с указаниями мастера ремонтных работ. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку хранения или на объекты городского хозяйства по отдельным заданиям Заказчика. При демонтаже железобетонных плит Подрядчик совместно с Заказчиком выявляют количество плит для повторного использования на объектах Заказчика, при этом оформляется Акт приема – передачи вторичного сырья, а плиты вывозятся на хранение для последующего использования. Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных ремонтом участках проездов, должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуаров, на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от спец. транспорта, безопасного спуска и подъема персонала. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки - При выполнении работ по ремонту тротуаров и устройству газонов Подрядчику необходимо руководствоваться Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75, раздел 9 "Озеленение застраиваемых территорий" - Технические условия при выполнении земляных работ на территориях занятых зелеными насаждениями в местах общего пользования при строительстве объектов - Технические условия на восстановление нарушенных газонов Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). В период выполнения работ, работы, подлежащие закрытию, оформляются актами освидетельствования скрытых работ и подписываются обеими Сторонами. Подрядчик заблаговременно, не менее чем за 1 (один) рабочий день, телефонограммой приглашает представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом, в этом случае акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. В случае если представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке работ, подлежащих закрытию, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. - В случае обнаружения недостатков (дефектов) в скрытых работах, Сторонами составляется и подписывается акт обнаруженных недостатков (дефектов). При этом Заказчик назначает дату повторной приемки. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных недостатков (дефектов), производится силами и за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), для их подтверждения Заказчиком составляется соответствующий односторонний акт по фиксированию недостатков (дефектов) и их характера. Места отбора проб (кернов) на местах производства работ должны быть восстановлены асфальтобетонной смесью в течение суток. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность принятых выполненных работ до момента их окончательной приемки. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ. В случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от условий муниципального контракта, Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний, с отметкой в общем журнале работ. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков (дефектов) и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ, с разрешением последующих работ. - На каждый вид скрытых работ Подрядчиком составляется акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки (дефекты), если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившие качество работ, после получения от Заказчика в письменном виде соответствующего требования, в согласованные с Заказчиком сроки. Качество выполнения работ определяется Заказчиком посредством проведения лабораторных испытаний, замеров линейных и геометрических параметров, визуального осмотра и т.д. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика.

Наименование характеристики - Значение характеристики - Единица измерения характеристики - Инструкция по заполнению характеристик в заявке

Требования к используемым материалам и оборудованию - При выполнении работ используются материалы и оборудование, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, техническим условиям и техническим свидетельствам на них. Подрядчик самостоятельно обеспечивает поставку, складирование и хранение на Объекте выполнения работ всех необходимых материалов, конструкций и оборудования в период производства работ, в соответствии с проектной документацией. Все поставляемые на Объект материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и конструкций до сдачи работ Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на них. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование объект закупки, технические характеристики объекта работ: - Капитальный ремонт объекта: Сооружение: «проезд от улицы Аэрофлотской и до улицы Автодорожной № 106» (далее – Объект) относится к улицам и дорогам местного значения, в зонах жилой застройки. Общая протяженность ремонтируемого участка 528,62 м. Техническое состояние - неудовлетворительное. Выполнение работ по капитальному ремонту производится в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СибДорПроект Инжиниринг» с шифром «2024.16-ГХ-ПЗ» Решения, направленные на обеспечение надежности объекта, предусматривают: - капитальный ремонт покрытия автомобильной дороги; - защита инженерных сетей; - установку новых средств организации дорожного движения; - устройство тротуаров; - устройство водоотводных лотков. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Требования к технологии выполнения работ - Фрезерование старого и изношенного слоя асфальтобетонного покрытия заключается в удалении слоя асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. В начале и конце обрабатываемой полосы следует обеспечивать плавный переход к существующему покрытию. Не следует оставлять открытие вертикальные кромки в направлении перпендикулярном направлению движения. Непосредственно после обработки покрытия дорожной фрезой, поверхность обрабатывается вращающимися щетками или вакуумным агрегатом до полного удаления и сбора незакрепленных частиц асфальта. Собранный при механической обработке материал складируется в соответствии с указаниями мастера ремонтных работ. Далее, удаляемый материал, полученный после фрезерования, вывозится на площадку хранения или на объекты городского хозяйства по отдельным заданиям Заказчика. При демонтаже железобетонных плит Подрядчик совместно с Заказчиком выявляют количество плит для повторного использования на объектах Заказчика, при этом оформляется Акт приема – передачи вторичного сырья, а плиты вывозятся на хранение для последующего использования. Отклонения крышек люков и дождеприемных решеток колодцев относительно уровня покрытия, на законченных ремонтом участках проездов, должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части и тротуаров, на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от спец. транспорта, безопасного спуска и подъема персонала. - - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

При выполнении работ по ремонту тротуаров и устройству газонов Подрядчику необходимо руководствоваться Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75, раздел 9 "Озеленение застраиваемых территорий" - Технические условия при выполнении земляных работ на территориях занятых зелеными насаждениями в местах общего пользования при строительстве объектов - Технические условия на восстановление нарушенных газонов Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода выполнения ремонтных работ. Если во время выполнения или приемки работы (части работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов). В период выполнения работ, работы, подлежащие закрытию, оформляются актами освидетельствования скрытых работ и подписываются обеими Сторонами. Подрядчик заблаговременно, не менее чем за 1 (один) рабочий день, телефонограммой приглашает представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом, в этом случае акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. В случае если представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке работ, подлежащих закрытию, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в скрытых работах, Сторонами составляется и подписывается акт обнаруженных недостатков (дефектов). При этом Заказчик назначает дату повторной приемки. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных недостатков (дефектов), производится силами и за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), для их подтверждения Заказчиком составляется соответствующий односторонний акт по фиксированию недостатков (дефектов) и их характера. Места отбора проб (кернов) на местах производства работ должны быть восстановлены асфальтобетонной смесью в течение суток. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность принятых выполненных работ до момента их окончательной приемки. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ. В случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от условий муниципального контракта, Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний, с отметкой в общем журнале работ. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков (дефектов) и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ, с разрешением последующих работ.

На каждый вид скрытых работ Подрядчиком составляется акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки (дефекты), если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий муниципального контракта, ухудшившие качество работ, после получения от Заказчика в письменном виде соответствующего требования, в согласованные с Заказчиком сроки. Качество выполнения работ определяется Заказчиком посредством проведения лабораторных испытаний, замеров линейных и геометрических параметров, визуального осмотра и т.д. Запрещается складирование строительного мусора и материалов на прилегающей зеленой зоне. Подрядчик обязан по окончанию работ вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, конструкции и оборудование. Подрядчик обязан немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок. Подрядчик несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика и субподрядчика.

- Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге Характеристики КТРУ не предусмотрены

Преимущества, требования к участникам

Преимущества: Не установлены

Требования к участникам: 1. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ Дополнительные требования Объем привлечения 25% от цены контракта 2. Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Дополнительные требования Участник закупки должен быть членом СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, имеющий компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (как исключение -не требуется членства в СРО участникам закупки, перечисленным в ч.2.2 ст.52 ГрК РФ, а также участникам, предложившим цену контракта, не превышающую 10 млн рублей). Участник должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Уровень ответственности участника по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, в соответствии с которым участник внес взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, не должен быть меньше поданного участником предложения о цене контракта. Совокупный размер обязательств участника по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего конкурса) предельный размер обязательств, исходя из которого, участник закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Подтверждением соответствия участника закупки требованию, установленному в соответствии п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ является наличие сведений об участнике закупки в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах 3. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 3.1? Требования в соответствии с позицией 17 раздела III приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 Дополнительные требования Наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги; 2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги; 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги. Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 100 млн. рублей; не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 100 млн. рублей, но не превышает 500 млн. рублей; не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если начальная (максимальная) цена контракта составляет или превышает 500 млн. рублей.Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт (акты) выполненных работ, подтверждающий (подтверждающие) цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем вторым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации 4. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 5. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Показать все (6)

Критерии оценки заявок участников

Сведения о связи с позицией плана-графика

Сведения о связи с позицией плана-графика: 202603873000949001000042

Начальная (максимальная) цена контракта: 78 201 369,57

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Размер аванса, %: 30,00

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 263860200041186020100100300014211243

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 14.10.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Требуется обеспечение заявки: Да

Размер обеспечения заявки: 782 013,69 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии: Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной ст.45 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств, происходит блокирование денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, в размере обеспечения заявки на участие в закупке. Юр.лица, зарег-ые на территории государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, и физ.лица, являющиеся гражданами государства–члена ЕАЭС, за исключением РФ, вправе внести денежные средства на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае обеспечения заявки в форме независимой гарантии, предоставленная независимая гарантия должна соответствовать треб.ст.45 44-ФЗ. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст.45 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляется по типовой форме, утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005. Гос., мун. учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. Предприятия и организации, предусмотренные ст. 28, 29 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации): Получатель Номер единого казначейского счета Номер казначейского счета БИК ТОФК УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ (МКУ "ДДТИЖКК") ИНН: 8602000411 КПП: 860201001 КБК: 04011610061040000140 ОКТМО: 71876000001 40102810245370000007 03100643000000018700 007162163

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, улица Аэрофлотская, 39/1, поселок Таежный, Северный жилой район.

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ: Не установлено

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ: Да

Требуется обеспечение исполнения контракта: Да

Размер обеспечения исполнения контракта: 23 460 410,87 ? (30 %)

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 ФЗ 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 ФЗ№44-ФЗ. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта (платежное поручение или копия такого платежного поручения либо независимая гарантия) в размере, который предусмотрен настоящим извещением, должны быть представлены заказчику одновременно с контрактом, подписанным участником закупки, с которым заключается контракт.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 03232643718760008700, л/c 040ДТЖКК30, БИК 007162163, РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г Ханты-Мансийск, к/c 40102810245370000007

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги: Да

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 1) Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет. 2) Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения: Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения 5 000 – 10 000 автомобилей в сутки Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона - 5 лет 3) Гарантийный срок для тротуаров (пешеходных дорожек), включая основание и покрытие – 5 лет. 4) Гарантийный срок для других элементов обустройства автомобильной дороги (бортовые камни, водоотводные лотки, защита инженерных сетей) – 5 лет. 5) Гарантийный срок для наружного электроосвещения – 5 лет. 6) Гарантийный срок для газонов (зеленых зон) – 2 года. 7) Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки: - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами – 1 год; - функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной краской – 6 месяцев. 8) Гарантийный срок на дорожные знаки: - для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса, включая дорожные стойки – 10 лет. 9) Гарантийный срок, применяемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте составляет 6 лет. Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполненных работ

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: -

Требования к гарантии производителя товара: -

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) включает в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 14.10.2026

Закупка за счет бюджетных средств: Да

Наименование бюджета: Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид бюджета: местный бюджет

Код территории муниципального образования: 71876000: Муниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Сургут

Документы

Общая информация

Документы

Журнал событий